一、判断题(在括号内用“√”表示正确，用“×”表示错误) 1、我国法律规定，合同必须经公证或鉴证后才能成立。( ) 2、只有合同当事人双方协商一致，才能解除合同。( ) 3、我国经济仲裁不实行级别管辖和地域管辖。( ) 4、合同从被确认为无效合同时起就无效。( ) 5、合同中没有仲裁条款就不能申请仲裁。( )
6、被代理人必须对代理人合法的代理行为承担民事责任。( ) 7、承包人提出并经监理工程师同意的施工方案，承包人不承担责任。( ) 8、合同条款的核心问题是规定当事人的权利义务和分配风险。( ) 9、一个工程承包合同只有一个工程移交证书。( )
10、移交证书是在工程基本完工，通过完工验收后，由发包人颁发给承包人的。( ) 11、合同经双方当事人协商一致订立，即可生效。( ) 12、合同的无效，由或仲裁机构确认。( )
13、分包商的任何疏忽或违约，均应由承包人向发包人负责。( ) 14、承包人运至现场的设备、材料，可以随意撤离现场。( )
15、监理工程师开具了“移交证书”后，即解除了承包人对工程的全部责任。( ) 16、只要监理工程师认为合理，即可解除承包人在施工承包合同中所承担的某些义务。( ) 17、经监理工程师检查验收的工程或材料，承包人不再承担质量责任。( )
18、一方违反合同，另一方可以依法终止合同，也可以要求违约方继续履行合同。( )
19、第三者责任险是指对由于履行合同引起的任何人员伤亡或任何财产损失进行的保险。( ) 20、如果合同文件用一种以上语言拟定，则主导语言是指据以解释和说明该合同的语种。( ) 21、监理工程师要求承包人为其他承包人提供服务，应视为承包人的应尽义务，不要再补偿。( )
22、《水利水电土建工程施工合同条件》中的“索赔程序”仅适用于承包人向发包人的索赔。( ) 23、合同当事人如不服仲裁裁决，可向起诉，要求重新判决。( )
24、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，在合同实施过程中，承包人同意发包人的指定分包并与分包人签订了分包合同，但由于指定分包人的原因造成的分包项目的质量问题，不能免除承包人的责任。( )
25、工程承包合同当事人一方对监理工程师就某一合同纠纷的决定不满意，并在规定时间内将提请仲裁的意向通知对方，副本交监理工程师，则监理工程师的决定对双方就无约束力。( ) 26、如一方不执行仲裁裁决，另一方可向仲裁庭申请强制执行。( )
27、招标是要约，投标是承诺。( )
28、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，由于不可抗力造成工程损失与损害，虽然不是发包人违约，但发包人仍应承担。( )
29、《水利水电土建工程施工合同条件》规定的调价公式中的基本价格指数一般是指递交投标书截止日期当天的价格指数。( )
30、月支付证书是临时性的，监理工程师有权在以后的支付中进行修改。( )
31、用调价公式计算的价格调整差额不仅包括了对公式中所选调价因子项的调价，也包括了对调价因子外的其他未选项的调
价。( )
32、在单价合同中，工程量清单中的工程量就是用以作为支付的工程量。( ) 33、承包人提前完工，发包人不一定要给以奖金。( )
34、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人有索赔意向的，必须做好同期记录。( ) 35、发包人与监理工程师签订的监理合同不属于建设工程合同。( ) 36、预付款就是发包人付给承包人的定金。( ) 37、只有法人之间才能订立合同。( )
38、《合同法》规定，当事人订立合同一律必须采用书面形式。( ) 39、要约一旦发出，就不能撤回。( )
40、任何情况下，只要撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，就可以撤销要约。( ) 41、不论当事人采用什么形式订立合同，承诺生效时合同就成立。( )
42、建设工程合同的当事人未采用书面形式订立合同，任一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。( ) 43、承诺对要约内容做出非实质性变更，在任何情况下，该承诺有效。( )
44、对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。( ) 45、合同生效后，当事人由于法定代表人变动可以不履行合同义务。( )
46、合同当事人一方通知对方解除合同，对方有异议的，可以请求或者仲裁机构确认解除合同的效力。( ) 47、合同解除后，合同中所有条款均不再具有效力。( ) 48、合同法规定，建设工程未经验收的，不可提前交付使用。( )
49、发包人逾期不支付价款，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以申请将该工程依法拍卖，优先取得赔偿价款。( )
50、承包人自身的工人而造成损失，发包人不承担此风险。( )
51、采用估计工程量单价合同，工程量变化超过合同规定的范围时，其风险由发包人承担。( ) 52、如一事件使承包人某一施工工序延迟，但不影响总工期，发包人可不予补偿工期。( ) 53、承包人做同期记录、编制索赔报告、修改施工计划等费用，均可列入索赔款额中。( )
54、合同的公证和鉴证都是一种司法行为。( )
55、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。( ) 56、没有监理工程师批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。( )
57、监理工程师未及时提供图纸，承包人可以要求顺延工期，赔偿停工、窝工的损失。( ) 58、即使已经过检验及支付，后来又发现工程不符合合同规定要求，监理工程师仍有权指令承包人拆除有缺陷工程。( ) 59、有关主管机关可以作为合同的担保人。( ) 60、承包人应将索赔报告直接交给发包人。( )
61、承包人将争端提交监理工程师后，可暂停施工或减缓施工速度，等待监理工程师作出决定。( )
62、经监理工程师审查批准的，由承包人负责设计的图纸，使用中由于设计错误而出现质量事故，应由承包人与监理工程师共同承担责任。( )
63、指定分包商由发包人选定，但要与总包商签订分包合同。( )
、监理工程师未参加其指令承包人进行的材料检验，应对承包人按要求检验的数据的准确性给予认可。( )
65、监理工程师可以用工程变更指令删减部分承包人工作而交他人完成。( )
66、由于承包人违约，而使监理工程师有必要发布工程变更指令，由此造成的额外费用应由承包人承担。( )
67、合同当事人也可作为保证人提供履约保函。( )
68、如合同双方对合同文件解释不一致而发生争议，在问题解决前可以暂停履行合同。( ) 69、不具备民事权利能力或民事行为能力者不能作为合同的主体。( ) 70、只要承包人承担责任，分包人也可以不具备相应资质条件。( )
71、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人提交了最终付款清单后，承包人进一步提出新的索赔要求的权利就终止。（ ）
72、在分包工程实施中，承包人和分包商各自的义务不得因正在进行仲裁而改变。( )
73、当事人协商一致，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。（ ）
74、当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。（ ） 75、承包人可以将其承包的全部建设工程转包给第三人。（ ） 76、建设工程主体结构工程必须由承包人自行完成。（ ） 77、建设工程合同可采取书面形式或口头形式。（ ）
78、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人提交了完工付款申请单后，无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。（ ）
79. 《水利水电土建工程施工合同条件》规定的完工日期是指承包人递交验收申请报告后的第56天当日。（ ） 80.施工设备保险应由承包人办理，并在《工程量清单》中将相应的保险费单独列报。（ ） 81．依法成立的合同，对当事人具有法律的约束力。（ ）
82．承诺的内容应和要约的内容完全一致，否则，承诺不发生效力。（ ） 83．承诺期限的计算从受要约人收到要约的时间起计算。（ ）
84．合同当事人双方约定违约金，违约金过分高于造成的损失的，可由当事人适当减少。( )
85．监理人指示承包人进行材料额外检验，若检验结果证明材料合格，则费用应由发包人承担；若结果证明材料不合格，应由承包人承担。（ ）
86．保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始计算。（ ）
87．结清单是发包人发给承包人的工程款最终结清凭证，在发包人支付了工程最终付款和退还了履约担保证件后生效。（ ）
88．备用金是由承包人在工程量清单中专项列出的用于签署协议书时尚未确定或不可预见项目的备用金额。（ ） ．若发包人或承包人在收到监理人对变更价格决定的28天内未按合同规定提请争议评审，则监理人的变更决定即为最终决定。（ ）
90．完工结算时，工程款结算总额少于或超过合同价格的15%时，监理人应与发包人和承包人协商确定价格调整。 （ ） 二、单项选择题(请将正确选项编号填入括号内)
1、监理工程师要求进行重新检验，结果不合格，检验费用应由( )。 A发包人 B承包人 C共同承担 2、投标人的投标书是( )。
A要约 B承诺 C要约邀请 3、接受定金的一方违约，应( )。
A返还定金 B按定金数量双倍赔偿 C双倍返还定金
4、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人递交了（ ）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。 A最终付款申请 B完工付款申请 C工程移交申请
5、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，在隐蔽工程检验前，监理人未按规定时间派员到场进行检查，承包人应（ ）。 A推迟监理人的检查，并有权要求延长工期和赔偿其停工、窝工等损失 B有权自行将隐蔽部位覆盖，事后监理人无权再进行检查
C有权自行将隐蔽部位覆盖，但事后监理人有权对有怀疑的质量问题再进行检查，造成的费用损失和工期延误责任，按照重新检验的规定处理。
6、工程现场发现文物，承包人应采取保护措施，并立即通知监理工程师，由此而增加的费用和延误工期应( )。 A由发包人承担 B发包人承担工期，承包人承担费用 C由承包人承担 D发包人承担费用，承包人承担工期 7、合同一方违约，对方要求赔偿的损失可包括( )。
A因防止损失扩大而支出的费用 B未采取适当措施而扩大的损失 8、分包商就其完成的工作成果( )。
A只向总承包人负责 B直接向发包人负责 C与总承包人向发包人承担连带责任
9、承包人的施工质量不合格，发包人要求其在合理期限内返工、改建，造成逾期交付的，应由( )承担责任。 A承包人 B发包人 C双方共同
10、在整个工程保修期满后的28天内，由发包人或（ ）授权的监理单位签署和颁发保修责任终止证书给承包人。 A 承包人 B 发包人 C 总工程师
11、合同法规定，其他法律(如保险法、担保法等)对合同另有规定的，应按( )。 A合同法规定 B其他法律规定 B任选一种 12、无效合同( )。
A从发现无效时起无效 B从或仲裁机构判决或裁决无效时起无效 C从订立时起无效 13、承诺 ( )生效。
A到达要约人时 B自受要约人发出时 C自合同成立时
14、某合同的一方当事人接受对方当事人20000元定金却没有履行合同，则他必须向给付定金方返还( )。 A20000元 B40000元 C50000元
15、某合同中规定违约金为20万元，该合同在履行过程中，因一方当事人违约给对方造成的直接损失达27万元，则除违约金外，违约方还应向对方支付赔偿金( )。
A20万元 B27万元 C7万元 16、合同的公证机关是( )。
A业务主管机构 B各级司法机关设立的公证处 C各级工商行政管理局 17、我国《合同法》规定，处理涉外合同争议所适用的法律( )。
A由合同当事人选择 B必须适用中华人民共和国法律 C必须适用国际惯例 18、在项目施工过程中，监理工程师监督、管理工程的权力是由( ) 授予的。
A项目法人 B国家 C 项目法人和承包人共同 19、对承包人提交的工程进度计划，( )。
A发包人有权要求监理工程师修改 B监理工程师有权要求承包人修改 C承包人有权要求发包人修改
20、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，设计变更的指令( )。
A由监理人签发 B由发包人签发 C由承包人签发
21、甲公司因乙公司不履行合同而遭受50万元损失，于是，将乙公司提供的抵押物依法变卖，价款为120万元。乙公司除欠甲公司的债务外，还有债务共100万元。则甲公司有权得到（ ）万元补偿。
A 40 B 50 C 120
22、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人收到承包人提交的完工验收申请报告并经审核认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的（ ）内提请发包人进行工程验收。
A14天 B28天 C42天 D56天 23、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，开工日期是指( )。 A承包人实际开始工作之日 B监理人发出开工通知之日 C承包人接到开工通知之日或开工通知中写明的开工日
24、甲、乙、丙三方在场，甲向乙提出要约，乙未答复，丙提出完全同意，则丙的行为是( )。 A承诺 B新要约 D要约邀请
25、施工出现质量事故，承包人无力修复，发包人有权雇用他人来完成，其费用应由( )承担。 A发包人 B承包人 C工程师 D发包人与承包人共同承担 26、合同一方违约，给对方造成的损失，损失赔偿额应相当于( )。 A因违约造成的损失，不包括合同履行后可以获得的利益 B因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益 C合同履行后可以获得的利益
27、格式条款与非格式条款不一致的，应采用( )。 A格式条款 B非格式条款 C二者都不能用
28、施工期间，已签发移交证书的部分区段，照管责任应由( )承担。 A承包人 B监理人 C发包人 D发包人与承包人
29、从保险公司所得到的工程赔偿费，如不足以补偿损失，则不足部分应( )承担。 A由发包人 B由承包人 C发包人与承包人平分 D按合同规定的责任分别
30、由于工程变更引起有效合同价格变化超过15%时，应对合同价进行调整，有效合同价中（ ）。 A．包括备用金 B.不包括备用金 C.包括暂定金额
31、包含分包工程的总包合同，进入保修期后，应由( )承担分包工程修补缺陷的责任。 A分包商 B承包人 C两者共同
32、当事人一方因第三人的原因而造成违约，则应由( )承担违约责任。 A违约当事人 B第三人 C当事人与第三人共同承担 33、要约在( )生效。
A要约人发出要约时 B要约到达受要约人时 C受要约人向发约人发出回函时 34、( )不属于施工承包合同文件。
A可行性研究报告 B规范 C工程施工合同条款 C投标报价书 35、分包商在施工现场的协调管理工作，应由( )负责。
A发包人 B工程师 C总承包人 D分包商
36、某隐蔽工程部位，承包人未通知监理工程师检验就自行覆盖。监理工程师指令移去覆盖物进行检验，结果合格，其费用应由( )负担。
A发包人 B承包人 C工程师 37、代理人的合法代理行为所产生的法律后果归属( )。
A代理人 B法人 C被代理人 D第三方 38、监理工程师签发( )后，应将保留金的50%退给承包人。
A月支付证书 B竣工结算支付证书 C工程移交证书 39、( )受法律保护。
A依法成立的合同 B双方自愿订立的合同 C协商后订立的合同 40.合同权利的转让必须是转让（ ）权利。
A 依法能够转让的 B 所拥有的全部权利 C 所拥有的部分
41.自开工通知书中写明的开工日期至移交证书中写明的完工日期，即为（ ）。 A 发包人确定的工期 B 承包人的实际完工工期 42.未经监理人同意，承包人擅自停工，其进度延误应由（ ）承担。 A 发包人 B 承包人 C 监理人
43.颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（ ）退还承包人。 A 50% B 40% C 90% 44.保修期应从（ ）算起。
A 颁发移交证书的日期 B移交证书中写明的完工日期 C 承包人最后提交验收申请报告的日期
45.施工中遇到地下文物，造成工期延误和费用增加，承包人（ ）。 A 仅有权提出经济索赔 B 仅有权提出工期索赔 C 有权提出工期索赔和经济索赔
46．担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同（ ）。 A 仍然有效 B 无效 C 担保合同效力未定 47.（ ）担保形式需事先给付担保财产。 A 抵押 B 质押 C 留置 48.（ ）财产不能作为抵押财产。 A 企业财产 B 学校教学设施 C 私人汽车 D 土地使用权 49.涉及第三人的担保形式是（ ）。 A 定金 B 质押 C 保证 D 留置
50.监理工程师根据合同规定发出的变更指示，承包人（ ）。
A 承包人必须执行 B 承包人可以不执行 C 承包人有异议可不执行
51.使用《水利水电土建工程施工合同条件》，若第三者责任险由承包人办理，则其保险费（ ）。 A 在合同专用条款中规定B 承包人应考虑到《工程量清单》中相关项目报价中 C 在工程量清单中单独列报
52.行为人没有代理权而以被代理人的名义订立合同且被代理人拒绝追认，但相对人有理由相信行为人有代理权，该代理行为（ ）。
A 无效 B 在催告下有效 C 有效 53．当事人一方不接受仲裁结果，（ ）。
A 可提请上级仲裁机构终裁 B 向申请撤销 C 向提请诉讼 54.发包人要求承包人按照合同规定投保了工程险，工程的风险（ ） A 全部转移给保险公司 B 部分转移给保险公司
C 全部转移给了承包人 D 免除了发包人的全部工程风险
55. 合同的法人当事人发生分立，分立后的当事人之间对原合同的债务承担（ ）。 A 相应的责任 B 分别的责任 C 约定的责任 D 连带的责任
56.代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订合同，该合同（ ）。 A 有效 B 无效 C 在1月内得到被代理人追认的情况下有效
57.甲某为某施工企业法定代表人，在企业合法经营范围内就一项施工任务与某水电站项目的发包人签订了承包合同。事后，该施工企业通知该项目发包人：根据公司章程规定，甲某无权对外签订施工合同。但在此之前，该项目发包人不知道而且不可能知道施工企业的这项规定，则签订的合同（ ）。
A 有效 B 无效 C 在该施工企业追认的情况下有效 58.定金作为合同的担保方式时，对（ ）具有约束力。 A 仅对给付定金的一方 B 仅对接受定金的一方 C 对当事人双方均 C 仅对提供担保的第三方 59.下列合同中属于主合同的是（ ）。
A 施工承包合同 B 分包合同C 保险合同 C 担保合同 60.甲公司与乙公司合并，合并后的新公司（ ）。
A 享有甲、乙公司与他人的债权，并承担甲、乙公司与他人的债务 B 甲、乙公司与他人的债权债务全部消灭
C 由甲、乙公司分别享有与他人的债权，并分别承担各自的债务 61.合同当事人一方应承担违约责任的情况包括（ ）。 A 经双方协商变更合同后使一方遭受损失 B 由于异常的自然原因使一方遭受损失 C 该当事人未按合同约定履行合同义务 D 由于国家性调整使一方遭受损失
62.违约当事人在承担给付违约金责任的同时，对方仍然要求继续履行，违约方应（ ）。 A 继续履行 B 拒绝继续履行 C 要求变更合同标的 D 要求变更合同违约责任条款 63.具有法律效力的要约发出后，对（ ）具有法律约束力。
A 要约人 B 受要约人 C 承诺人 D 要约人和承诺人均 .要约的撤回应在（ ）前进行。
A 要约生效 B 作出承诺 C 承诺生效
65.承诺发出后，撤回承诺的通知在（ ）时，承诺不发生效力。 A 承诺生效前发出 B 比承诺通知提前到达要约人 C 比承诺通知提前到达受要约人
66.一方因重大误解订立了合同，他（ ）。
A 可以单方宣布合同无效 B 可以拒绝履行合同 C 必须履行合同 C 可以向请求撤销合同
67．合同法规定的不安抗辩权是指（ ）享有的权利。
A 后履行义务方 B 先履行义务方 C 合同当事人双方均 D 合同违约方 68.合同的转让属于（ ）。
A 合同标底变更 B 合同价款或报酬的支付对象变更 C 合同当事人变更 D 合同的权利、义务变更 69.债权人决定将合同的权利转让给第三人时，（ ）。 A 须征得债务人同意 B 可自行转让C 需通知债务人
70.当合同约定的违约金过分高于因违约造成的损失时，违约方（ ）。
A 可以拒绝赔偿 B 按照违约金数量赔偿C 可以请求予以适当减少 71.因债务人无偿转让财产对债权人造成侵害的，债权人（ ）。 A 无权干涉债务人的行为 B 可向接受财产的第三人行使代位权 C 可以请求撤销债务人的行为
72.合同法规定，债权人的撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）年内有效。 A 1 B 2 C 3 D 5
73.债权人在依法行使代位权后，债务人怠于受领时，可代位受领（ ）。 A 并优先清偿自己的债权后，余额退还债务人 B 以受领的财产抵消债务人应付的债务 C 债权人无权按照A或B项处理
74. 债权人行使代位权，其所用的必要费用（ ）。
A 有权请求债务人偿付 B 自己承担C 有权请求第三人偿付 75.代位权是法定的债权利，行使代位权是以（ ）的名义进行。 A 自己 B 债务人 C 76. 合同法规定的后履行抗辩权是指（ ）享有的权利。
A 后履行义务方 B 先履行义务方 C 合同当事人双方 D 合同违约方 77.合同中对履行费用的负担不明确时，由（ ）。
A 合同双方共同承担 B 由或仲裁机构决定C 由履行义务方承担 78.合同中的履行地点不明确，交付不动产的，（ ）为履行地。 A 不动产所在地 B 买方所在地
C 有利于实现合同目的的地点 D 履行义务方所在地 79.合同部分无效，（ ）。
A 整个合同则无效 B 不影响其他部分的效力 C 可以依法撤销合同 D 不影响合同的继续履行 80.显失公平的合同，（ ）。
A当事人可以请求判为无效 B当事人可以请求予以撤销 C 当事人可拒绝执行 D 可要求对方赔偿损失 81.承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，（ ）。 A 监理人应与承包人协商增加或更换施工设备 B 监理人有权指示承包人增加或更换施工设备
C 由于承包人的施工设备是发包人通过中标通知所接受的，因此，发包人应承担由此造成的工期延误和费用损失 D 发包人与承包人应协商解决由此造成的损失
82. 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，发包人提交给承包人使用的道路，应由（ ）负责维修、维护和交通管理工作。
A 发包人 B 承包人 C 发包人和承包人共同
83.由承包人负责运输的物件中，超大件或超重件所需进行的桥梁临时加固改造费用，由（ ）承担。 A 发包人承担 B 承包人承担 C 发包人和承包人共同承担
84. 《水利水电土建工程施工合同条件》规定要求承包人提交的进度计划的内容和期限规定在（ ）。 A 通用合同条款中 B 专用合同条款中 C 技术条款中 D 投标须知中 85. 《水利水电土建工程施工合同条件》使用的“天”是指（ ）。 A 日历天 B 工作天
86.改变合同中任何一项工作的标准，承包人（ ）有权延长合同工期。 A 一定 B 可能 C 没
87．根据解释合同的反义居先原则，当合同规定出现两种不同的解释时，应按（ ）文件提供或起草方的方式解释。 A 有利于 B 不利于
88.FIDIC是国际咨询工程师联合会的（ ）简称。 A 英语 B 法语 C 瑞士语 .FIDIC组织于（ ）成立。
A 1911 B 1913 C 1945 E 1947 90. FIDIC《土木工程施工合同条件》主要适用（ ）。 A 总价合同 B 单价合同 C 成本加酬金合同
91.某项目报价按美元结算，合同采用变动汇率结算。在合同实施中，承包商实际为完成该项目花费人民币，且人民币升值10%，则该承包商因汇率变动实际利润（ ）。 A 增加 B 不便 C 减少 92.当事人违约（ ）导致解除合同。 A 一定 B 可能 C 不会
93.债权人领取提存物的权利，自提存之日起（ ）年内不行使而消灭。 A 1 B 2 D 5
94.FIDIC 1999年出版的《工程设备和设计—建造合同条件》适用于（ ）形式。 A 总价合同 B 单价合同 C 成本加酬金合同
95.合同的一方当事人由于第三人的原因而违约，应由（ ）承担合同责任。 A 第三人 B 合同相对当事人 C 合同违约当事人
96.不转移财产的占有，以该财产作为债权的担保，这种担保的形式是（ ）。 A 定金 B 留置 C 抵押 D 质押
97.权利人根据合同的约定行使留置权时，所留置的财产应当是（ ）。 A 违约方抵押的财产 B 违约方关系人的财产
C 违约方履行本合同交付权利人的财产 D 违约方拥有的财产 98.民事合同的诉讼时效一般为（ ）年。
A 1 B 2 C 5 D 20 99. 投保人对保险标的不具有利益，保险合同（ ）。 A 有效 B 无效
C 在投保人交付了保险费后，合同有效 三、多项选择题（请将正确选项编号填入括号内） 1、属于无效合同的情形包括（ ）。
A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B损害社会公众利益的
C恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D 一方因重大误解订立合同的 E 合同的订立显示公平
2、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，指定分包人的特点有( )。
A由发包人选择的分包人 B与发包人签订合同 C由承包人负责管理协调 D 与承包人签订合同
E经承包人同意
3、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，( )属于发包人的工程损失和损坏风险。 A战争、等 B工伤事故 C一般天气条件
D设计缺陷 E发包人提供的工程设备 4、( )不属承包人风险。
A异常恶劣天气 B一般天气问题 C非承包人承担的设计文件缺陷 D承包人工人
5、隐蔽工程在隐蔽之前，承包人应通知监理工程师检查，如监理工程师未及时检查，承包人可以( )。 A自行检查并将结果通知工程师 B顺延工程日期 C要求赔偿停工窝工等损失 D不检查即覆盖
6、监理工程师书面指示进行某项工程设备检验，但监理工程师未参加检验也没有其他指示，则承包人可( )。 A推迟检验，等待监理工程师参加 B自行检验 C将检验记录送监理工程师
D不进行检验，书面要求监理工程师承认检验合格 7、结清单在( )情况下才生效。 A发包人已按最终支付证书支付之后 B承包人撤离工地之后 C履约保函退还承包人之后 D监理工程师履行监理合同结束之后 8、承诺应符合( )。 A在要约确定的期限内到达要约人
B要约未规定期限的，应在合理期限内到达要约人 C承诺的内容与要约的内容完全一致
9、当事人订立合同，应具备的主体资格指( )。
A具有相应的经济能力 B具有相应的民事权利能力 C具有相应的民事行为能力 D 具有相应的口头或文字表达能力
10、( )不属于《合同法》调整范围。
A的管理活动 B法人、其他组织之间的经济贸易关系
C收养监护 D组织内部的管理关系 E自然人之间的借贷关系
11、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人在( )情况下有权提出解除合同。 A发包人未及时提供图纸 B不可抗力原因致使合同不能履行 C发包人在支付期满之后28天内仍未支付，承包人采取了暂停施工行动 D工程设计错误造成承包人损失 12、合同中( )免责条款无效。
A因不可抗力不能履行合同的 B因故意或重大过失造成对方财产损失的 C造成对方人身伤害的
13、行为人在( )情况下，以被代理人名义订立的合同，对被代理人不发生效力。 A没有代理权，但经被代理人追认
B没有代理权，且被代理人拒绝追认
C没有代理权，且相对人催告后，被代理人在一个月内对追认未作表示。 14、当事人一方不履行合同义务应承担的违约责任有( )。
A继续履行合同 B采取补救措施C赔偿损失 D签订一个新合同
E 约定定金赔偿
15、仲裁与一般行政决定的不同在于( )。
A有的机构 B按协议管辖 C是司法行为 D可向申请强制执行裁决 16、《合同法》禁止( )分包活动。
A承包人将承包的全部建设工程肢解后分别分包给第三人 B分包人将承包的工程再分包
C承包人将专业性强的部分工程分包给第三人 D分包人不具备相应资质条件
17、( )应以承包人和发包人的共同名义投保。 A第三者责任险 B人员工伤事故险 C施工设备险 D开工至完工期间的工程险
18、监理工程师在签发月支付证书时，一般应计及( )费用。
A材料预付款 B索赔赔偿费 C误期赔偿费 D税金 E工程变更费用 19、关于颁发《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》的通知中指出( )。
A列入国家或地方计划的大中型水利水电土建工程使用本《范本》 B外国承包商承包的工程也应采用本《范本》 C外商投资的工程可参照使用 D小型水利水电工程可参照使用
20、根据《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理工程师有权指示承包人进行( )。 A增加或减少合同中包括的任何工作的数量
B实施工程所必需的附加工作 C增加与合同关系不大的工程
D改变施工顺序或时间安排
21、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，( )不属于发包人的义务。 A提供施工场地和通道 B施工作业的安全保护
C提供工程原始资料 D为承包人人员投保人员工伤事故险
22、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，对工程变更项目，在( )情况下，可能协商新的价格或单价。 A工程量清单中有相同的工作内容
B工程量清单中有类似内容，但施工方法有重大差异 C工程量清单中没有该项工作内容 D承包人因质量不合格而返工的工作内容
23、( )情况使分包工程延误，分包商可以获得完工时间的延长。 A承包人根据主合同有权从监理工程师处获得主包工程完工时间延长 B监理工程师直接向分包商发的指令
C承包人签发延长工期的指令
D承包人违反分包合同造成分包工程工期延误
24、如果监理工程师提出要求，承包人应为其他承包人提供( )等条件。
A负责维修保养的道路 B承包人在现场的交通设施 C承包人的进度计划和施工方案 25、当事人任一方对仲裁裁决不服时，应( )。 A再向诉讼B执行裁决C再向上级仲裁机构上诉 D如发现裁决有问题，可向申请撤销裁决
26、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，分包必须取得监理工程师同意，但( ) A提供劳务 B专业性强的工程
C分包给指定分包商 D按合同规定的标准采购材料 E承包人对分包商工作负全部责任
27、合同解除后，对已履行的合同，当事人可以要求( )。
A恢复原状 B再签一个新合同 C采取补救措施 D赔偿损失 28、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人有权( )。
A修改合同价 B改变工程清单中的单价 C审核承包人月进度付款申请单 D准使用备用金
29、当事人订立合同，有（ ）。
A.书面形式 B.口头形式 C.范本形式 D.其他形式 30、《合同法》规定建设工程合同包括（ ）
A.监理合同 B.勘察合同 C.设计合同D.供货合同 E.施工合同 31、《水利水电土建工程施工合同条件》规定预付款包括( )。 A.动员预付款 B.工程预付款 C.永久工程的材料预付款 32、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应投保（ ）。
A.工程和施工设备险 B.人员工伤事故险 C.第三者责任险 D.临时进出口设备险 E.十年责任险 33.建设工程合同的主要作用是（ ）。
情况可例外。 E批签证月进度付款证书A 工程建设中合同双方履行义务的准则 B 工程建设中合同双方纠纷解决的依据 C 建设主管部门唯一的监督依据 34.代位权的特点是（ ）。
A 是以债务人自己的名义行使债权人的权利 B 必须在债权人的债权范围内行使 C 是一种法定的权利
D 是债权人以自己的名义行使债权人的权利 35.债权人的撤销权的效力是：
A 债务人的行为一旦被撤销，则该行为自始无效
B 债务人的行为一旦被撤销，第三人由于该行为得到利益的，则第三人负有向债务人返还所得利益的责任 C 债务人的行为一旦被撤销，对第三人向债务人返还的所得利益，债权人有权要求债务人首先抵消其债权 D 债务人的行为一旦被撤销，对第三人向债务人返还的所得利益，债权人有权要求债务人首先清偿其债权 36.合同变更的特征是（ ）。
A 属于合同内容的变更 B 属于合同主体的变更 C 只能针对未履行部分实施变更 D 只要合同当事人双方协商一致，合同变更即产生效力
37.监理人在审核月进度付款申请时，予以支付的工程量应满足条件（ ）。 A 合同BOQ中的项目 B 监理人批准的新增项目
C 必须是经监理人检验质量合格的项目 D 不得超过合同BOQ中的估计工程量
E 按照合同规定的计量方法确定的承包人完成的工程量 38.根据合同法规定，不能转让的合同权利包括（ ）。 A 依据法律规定不得转让的 B 根据权利的性质不得转让的 C 债务人不同意转让的 E 合同当事人约定不能转让的 39.合同解除的方式包括（ ）。
A 协议解除 B 行为解除 D 法定解除 E 随意解除 40.定金的作用有（ ）。
A 担保作用 B 证明合同成立作用 C 惩罚违约行为人的作用 D 奖励作用 41.工程移交证书上写明的工程实际完工时间应由（ ）协商核定。 A 设计单位 B 发包人 C 承包人 D 监理人 42.工程量清单中的每一项目的单价中，一般应包括（ ） A 直接费 B 间接费 C 利润 D 备用金 E 第三者责任保险金额
43.引起施工暂停的原因中，属于承包人责任的有（ ）。 A 一般天气条件引起的停工 B 不可抗力引起的停工
C 未经监理人同意的擅自停工 D 承包人违约引起的暂停施工 E 合理施工要求的停工
44.按照国际惯例，不可索赔的费用包括（ ）。 A 承包商为进行索赔所支出的费用
B 因承包商不适当行为或未能努力而扩大的部分损失
C 除确有证据证明发包人或监理工程师有意拖延处理索赔外，索赔金额在处理期间的利息 D 融资成本
45.下列哪些说法是正确的（ ）。
A 要约是希望和他人订立合同的意思表示 B 承诺是要约人同意要约的意思表示
C 要约的内容必须包括足以决定合同内容的主要条款 D 承诺必须以通知的方式做出
E 承诺的内容必须与要约的内容完全一致
46.无权代理是指（ ）以被代理人的名义订立的合同。
A 行为人没有代理权 B 行为人超越代理权 C 法人超越经营范围 D 行为人代理权终止后 E 民事行为能力的人 47.无权代理所订立的合同可能产生的后果是（ ）。 A 经被代理人在1月内追认的，合同生效
B 合同在被追认之前，善意相对人可撤销所订合同，使合同无效 C 被代理人在1月内未明确表示拒绝，合同生效 D 被代理人在1月内明确表示拒绝，合同无效 48.当事人申请仲裁应符合的条件是（ ）。
A 有仲裁协议 B 属于仲裁委员会的受理范围 C 有仲裁申请书 D 有调解书 E 有仲裁裁决书 49.合同争议调解的方式包括（ ）。
A 社会调解 B 行政调解 C 当事人直接友好磋商 D 仲裁调解 E 司法调解 50.属于可撤销合同的情况包括（ ）。
A 一方以欺诈的手段订立合同，违背了对方当事人的真实意志 B 合同标的的实现损害社会公众利益 C 当事人一方与对方恶意串通损害第三人利益
D 一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方的合法权益 51.构成合同法律关系的要素包括（ ）。
A 主体 B 客体 C 违约 D 争议 E 内容 52.属于合同的担保方式有（ ）。
A 定金 B 留置 C 抵押 D 投标保函 E 违约金 53.合同的主体包括（ ）。
A 法人 B 法定代表人 C 标的 D 其他组织 E 自然人 54.我国担保法规定，（ ）不能作为保证合同的保证人。
A 学校 B 保险公司C 银行 D 医院 E 企业的职能部门 55.当事人可以行使留置权的合同有（ ）。
A 运输合同 B 仓储合同 C 买卖合同 D 承揽合同 56.工程险的除外保险责任一般有（ ）。
A 战争 B 被保险人严重失职C 罚款 D 异常自然灾害 E 设计缺陷 57.要约的法律约束力表现在（ ）。
A 要约人在要约有效期内不得就同一标的与非要约对象签订合同 B 受要约人承诺后，要约人必须受要约意思的约束签订合同 C 受要约人承诺后，要约人仍可改变要约的意思 D 受要约人承诺后，要约人仍可决定是否签订合同
58.合同法规定，先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有（ ）情形之一，可以行使不安抗辩权。 A 经营状况严重恶化 B 转移财产或抽逃资金以逃避债务 C 未提供可靠的合同担保 D 丧失商业信誉 E 未办理保险业务 59.当债务人有（）行为，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。 A 放弃到期债权 B 无偿转移财产
C 以不合理低价转让财产 D 不提供合同担保 E 在未通知债权人的情况下与第三人签订财产买卖合同
60.合同当事人一方单方面可以提出解除合同的法律规定情形之一是（ ）。 A 不可抗力发生致使不能实现合同目的 B 对方明确表示不履行主要债务 C 对方违约 D 标的价款约定不明确 61.按照目的不同，索赔可分为（ ）。
A 合同内索赔 B 道义索赔 C 工期索赔 D费用索赔 E 单项索赔 62.属于非法分包工程的情形包括（ ）。 A 将承包的工程肢体后全部分包出去 B 承包分包工程后再分包
C 经发包人或监理人同意将所承包工程的某项专业施工任务分包 D 将主体工程的结构施工分包
63. 合同当事人一方违约，对方要求赔偿的损失可包括（ ） A 因防止损失而支出的费用 B 利益损失
C 造成的损失，但不超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失
D 未采取适当措施而扩大的损失
.合同法规定的不可请求继续履行的情形包括（ ） A 法律上或事实上不能履行 B 强制履行费用过高 C 债务的标的不适于强制履行 D、违约当事人不愿继续履行 65. 标志合同成立的情形之一有（ ）
A 承诺生效 B 当事人双方签订合同书 C 要约生效 D 当事人双方已签订确认书
66.要约失效的情形一般有（ ）。
A 拒绝要约的通知到达要约人 B 要约被撤回C 承诺对要约的内容做出了实质性变更
67.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，“费用”应包括（ ）。 A 直接费 B 间接费 C 营业税 D 利润
68. 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的各项工作提供必要的条件。有关费用补偿（ ）。
A 协议确定 B 达不成协议时，由监理人决定C 达不成协议时，由发包人决定 D 由发包人承担E 提供条件的承包人承担
69. 《水利水电土建工程施工合同条件》中采用的履约担保有（ ）。
A 定金 B 履约担保书 C 履约保函 D 投标保函 E 违约金 70.在合同文件解释时，根据明显证据优先原则：（ ）。 A 图纸上标注的数据尺寸优先于通过其他方式推算的尺寸 B 单价优先于合价 C 定量说明优先于定性说明 D 合同通用条款优先于合同专用条款
71.在项目建设发包时，各标合同间技术上的协调主要指（ ）。 A 技术标准的一致性
B 建筑物结构界面间、建筑物结构与永久设备界面间的衔接吻合性 C 采用的合同条款的统一性 D 设计要求的一致性 E 招标方式的统一性 72.合同的完备性主要指（ ）。
A 合同文件的完备性 B 合同条款不存在矛盾 C 合同条款的完备性 D 合同有关技术标准规定的准确性
73. 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，工程险中的“工程”包括（ ）。 A 永久工程 B 临时工程 C 材料 D 施工设备 D 工程设备 74.通常所说的“工程一切险”包括（ ）。
A 永久工程保险 B 施工设备保险 C 工程设备保险 D 人员工伤事故险 E 临时工程保险
75.承包人申请完工验收的条件是（ ）。
A 除监理工程师同意列入保修期完成的项目外，已完成了合同规定的全部工程项目
B 发包人支付的全部完工付款 C 已按合同规定备齐了完工资料
D 已按监理人的要求编制了尾工工程项目清单及相应的施工措施计划 E 已按监理人的要求编制了缺陷项目清单及相应的施工措施计划 76.计日工报价表通常包括（ ）。
A 劳务 B 材料 C 施工设备 D 工程设备
77.有关调价公式中承包人应得到的已完工程量的金额P0，正确的说法是（ ）。 A 是价格调整前的数值 B 是扣除保留金后的数值
C 是未计及预付款扣还时的数值 D P0包含当月应付的材料预付款
78. 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，发包人向承包人的支付包括（ ）。 A 工程进度付款 B 完工结算 C 竣工结算 D 最终结清
79.下列有关索赔的说法，正确的是（ ）。 A 索赔的提出应以损失与损害客观存在为基础 B 索赔应以合同或适用的法律、法规、规章为依据 C 索赔必然有对方当事人违约的事实存在 D 索赔是合同当事人正常的权利 80.下列有关仲裁的说法，正确的是（ ）。
A 协议管辖原则 B 或裁或审原则 C 仲裁原则 D 公开原则 81.合同争议调解组是（ ）。
A 主管部门组建的 B 合同双方协商成立的 C 行业合同争议调解机构派出的
D 一般由3名或5名专家组成的、对合同争议进行评审的专家组 82.仲裁裁决可依法撤销的情形之一是（ ）。
A 只进行了一裁 B 申请仲裁的事项与受理的仲裁庭级别不符 C 没有仲裁协议 D 仲裁所根据的证据是伪造的 E 仲裁员徇私舞弊
83.参与施工承包合同争议的诉讼活动人，应该是发包人和承包人的（ ）。 A 事件相关人 B 法定代表人 C 法人 D 委托代理人 84.原告和被告在诉讼过程中有平等的权利和义务，如（ ）。
A 申请回避 B 提请调解 C 进行辩论 D 拒绝执行 85.合同法规定的缔约过失包括（ ）。
A 重大误解 B 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实 C 提供虚假情况 D 假借订立合同，恶意进行磋商 86.合同终止的情形有（ ）。
A 债务已经按照合同约定履行 B 当事人违约 C 合同解除 D 债务互相抵消 E 债务人依法将标的提存 87. 法人具有（ ）。
A 完全民事权利能力 B
民事权利能力
C 完全民事行为能力 D 民事行为能力 88 . 具有民事行为能力的自然人是指（ ）。
A 18岁以上的健康人 B 10以上未满18岁的健康人 C 未满18岁的健康人 D 不能完全辨别自己行为的精神病人 E 完全不能辨别自己行为的精神病人
.在合同实施中，承包人补充地质勘探，有权得到支付的情形有（ ）。 A 监理人指示进行的地质勘探
B 为本合同永久工程的施工需要监理人批准的补充地质勘探 C 为本合同永久工程的施工需要承包人自行安排的补充地质勘探 D 为本合同临时工程施工进行的勘探
90. 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，图纸包括（ ）。
A 招标图 B 技术规范 C 投标图 D 施工图 四、简答题
1、“FIDIC”合同条款的第Ⅰ、Ⅱ部分是什么关系? 2、违反合同承担赔偿损失责任的条件是什么? 3、合同的鉴证与公证有何不同? 4、试述工程变更与索赔的区别。 5、索赔报告一般包括那几部分? 6、可索赔费用包括那几项? 7、调价公式中各参数如何确定? 8、按国际惯例解释合同文件有那些原则? 9、合同三要素指什么?
10、《水利水电土建工程施工合同条件》规定组成合同的文件有哪些（按优先顺序回答）？ 11、合同的内容一般包括哪些方面条款？ 12、合同无效的情形有哪些？
《建设项目合同管理》参
一、判断题
1.× 2.× 3.√ 4.× 5.× 6.√ 7.× 8.√ 9.× 10.× 11.× 12.√ 13.√ 14.× 15.× 16.× 17.× 18.√ 19.× 20.√ 21.× 22.√ 23.× 24.× 25.√ 26.× 27.× 28.√ 29.× 30.√ 31.√ 32.× 33.√ 34.√ 35.√ 36.× 37.× 38.× 39.× 40.× 41.× 42.√ 43.× 44.√ 45.×49.√ 50.√ 51.√55.√ 56.√ 57.√61.× 62.× 63.√67.× 68.× 69.√73.√ 74.√ 75.×79.× 80.× 81.√85.× 86.√ 87.×二、单项选择题
1.B 2.A 3.C 4.A 5.A 6.A 7.A 8.C 9.A 10.B 11.B 12.C 13.A 14.B 15.C 16.B 17.A 18.A 19.B 20.A 21.B 22.B 23.C 24.B 25.B 26.B 27.B 28.C 29.D 30.B 31.A 32.A 33.B 34.A 35.C 36.B 37.C 38.C 39.A 40.A 41.B 42.B 43.A 44.B 45.C 46.B 47.B 48.B 49.C 50.A 51.C 52.C 53.B 54.B 55.D 56.B 57.A 58.C 59.A 60.A 61.C 62.A 63.A .A 65.A 66.C 67.B 68.C 69.C 70.C 71.C 72.A 73.C 74.A 75.A 76.A 77.C 78.A 79.B 80.B 81.B 82.B 83.B 84.C 85.A 86.B 87.B 88.B .B 90.B 91.C 92.B 93.D 94.A 95.C 96.C 97.C 98.B 99.B
三、多项选择题
1.A B C 2.A C D E 3.A D E 4.A C 5.B C 6.B C 7.A C 8.A B 9.B C 10.A C D 11.B C 12.B C 13.B C 14.A B C 15.A B D 16.A B D 17.A D 18.A B E 19.A D 20.A B D
√√√√×√××× 48.√ × 54.× × 60.× × 66.√ √ 72.√ × 78.√ × 84.× √ 90.× 46. 47. 52. 53. 58. 59. . 65. 70. 71. 76. 77. 82. 83. 88. .21.B D 22.B C 23.A C D 24.A B 25.B D 26.A C D 27.A C D 28.C D 29.A B D 30.B C E 31.B C 32.A B C 33.A B 34.B C D 35.A B 36.A C 37.A B C E 38.A B E 39.A D 40.A B C 41.B C D 42.A B C 43.A C D E 44.A B C 45.A C 46.A B D 47.A B D 48.A B C 49.A B D E 50.A D 51.A B E 52.A B C D 53.A D E 54.A D E 55.A B D 56.A B C E 57.A B 58.A B D 59.A B C 60.A B 61.C D 62.A B D 63.A B C .A B C 65.A B D 66.A C 67.A B C 68.A B 69.B C 70.A B C 71.A B D 72.A C 73.A B C D 74.A B C E 75.A C D E 76.A B C 77.A C 78.A B D 79.A B D 80.A B C 81.B C 82.C D E 83.B D 84.A B C 85.B C D 86.A C D E 87.B D 88.B D .A B 90.A C D
四、简答题 1、答：
“FIDIC”合同条款的第Ⅰ部分是通用合同条款，组成合同文件时，不得做任何文字修改。“FIDIC”合同条件第Ⅱ部分是专用合同条款，对第Ⅰ部分起说明、补充、修改、删除作用。在合同文件中，第Ⅱ部分的规定优先于第Ⅰ部分。
2、 答：违反合同承担赔偿责任的条件是：
（1）经济合同是有效的。 （2）当事人有不履行或不完全履行合同的行为，即有违约行为。 （3）当事人主观上有过错。（4）有损害事实。
（5）当事人不履行或不完全履行合同的行为与损害事实之间有必然的因果关系。
3、 答：合同的鉴证与公证的区别是：
（1） 性质不同。鉴证是一种管理行政行为；公证则是一种司法行政行为。
（2） 负责机构不同。鉴证由工商行政管理局的经济合同鉴证处负责；而公证则由各级司法机关领导下的公证处负责。 （3） 效力不同。公证具有法定证据效力，且在域内、外均有效；而鉴证则 不具有强制执行的法定证据效力，且只在域内有效。
4、 答：
工程变更是对原工程设计作出任何方面的变更，应由监理工程师指令承包人实施。承包人完成变更工作后，发包人应予以支付。从这个意义上讲，工程变更支付与索赔相类似，都是发包人对承包人的额外费用进行补偿。但是，二者是有区别的，主要表现在以下两方面：
（1） 起因与内容上的不同。
索赔是承包人为履行合同，由于不是承包人的原因或责任受到损失而要求的补偿；而工程变更是承包人接受监理工程师的指令，完成了与合同有关但又不是合同规定的额外工作，为此而取得发包人的支付。
（2） 处理与费用上的不同。
一般来说，工程变更是事先处理，即监理工程师在下达工程变更指令时，通常已事先与发包人、承包人就工期或金额的补偿问题进行过协商，而把协商结果包括在指令之内下达给承包人；而索赔则是事后处理，即承包人由于事件发生受到了损失，因而
提出要求，再经发包人同意取得补偿的。
从补偿的费用说，工程变更是多做或少做了某些工作，其补偿除了工程成本外还应包括相应的利润；而索赔则纯属赔偿损失，只计及费用损失和所失利润。 5、答：
索赔报告一般包括总论部分、根据部分、计算部分和证据部分四部分。 6、答：
可索赔费用一般包括：人工费、材料费、机械设备费、现场管理费、总部管理费、保险与担保费、融资成本、现场延期管理费、总部延期管理费、其它合理支出的额外费用，所失利润。 7、答：
一般来说，调价公式中各参数的确定方法为：
（1） 基本价格指数是指投标截止日期前28天的通用的价格指数。 （2） 现行价格指数是指出具工程支付证书前28天通用的价格指数。 （3） 非调整因子一般取固定系数0.15。
（4） 权重系数取调价公式中各成本因素（如劳务、设备、材料、人工等）在预计工程成本中的估计比例。 8、答：
国际上对工程承包合同文件进行解释的公认原则主要包括：诚信原则、反义居先原则、明显证据优先原则、书写文字优先原则。 9、答：
合同的三要素指：合同主体、客体和内容。 10、答：
协议书（包括协议书备忘录）；中标通知书；投标报价书；专用合同条款；通用合同条款； 技术条款；图纸；已标价的工程量清单；组成合同的其他文件。 11、答：合同的内容一般包括以下方面条款：
当事人的名称或者姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式； 违约责任；解决争议的方法。
12、答：合同无效的情形有：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；（4）违反法律、行规的强制性规定。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- baomayou.com 版权所有 赣ICP备2024042794号-6
违法及侵权请联系：TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务