临时设施费：根据停工前合同所约定的临时设施工程量完成的比例来确定此项费用。剩余材料（半成品）费用：未竣工且双方拟解除合同的，承包人为该工程所备的材料半成品现场剩余部分可计算费用，由发包人承担。周转材料停滞补偿：停工期间已经支设的未浇混凝土、未拆除的脚手架等周转材料费用应得到发包人的补偿
赶工费用：如果发包人要求承包人在不可抗力引起的工期延误后赶工，那么由此增加的赶工费用由发包人承担。照管清理和修复工程费用：承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用，由发包人承担。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，因不可抗力不能履行合同的，当事人可以根据不可抗力...
停工期间必须支付的工人工资：由发包人承担。停工的费用损失：由发包人和承包人合理分担。因此，在费用索赔方面，并非所有因疫情导致的费用都可以由一方完全承担，而是需要根据上述原则进行分担。三、索赔的条件与程序 根据《合同法》第一百一十以及《建设工程施工合同（示范文本）》（GB-2017-0201）的规...
停工发生的费用主要包括停工期间的人工费用、设备折旧费用、场地维护费用以及其他相关费用。详细解释如下：停工期间的人工费用是停工时不可避免的一项支出。当工程暂停时，仍然需要一定数量的员工来进行维护、看守和安全管理等工作。这些员工的工资是停工期间的主要开支之一。此外，在一些长期停工的情况下，企业可...
工程停工损失的计算主要包括以下几个方面：人工费用：停工期间支付的生产工人工资：根据停工期间的现场停工工人数量，计算其工资总额。职工福利基金：按照相关规定，提取停工期间生产工人的职工福利基金。材料、燃料和动力费用：耗用的燃料和动力费：计算在停工期间，因维持设备状态或进行必要作业而消耗的燃料和...
机械停工费：机械停置费按第一类费用中的折旧费、大修理费、经常修理费、机上人工四项费用之和计算。乘以实际停置台班数。法律依据： 根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、...
工程长期停工期间的费用通常应以工期索赔为主要处理方式。安全文明措施费用是基于基价（直接费）衍生出来的，单独计取缺乏合理依据。这主要是因为，安全文明措施费用涵盖了施工现场的安全防护、文明施工等费用，这些费用的产生与施工进度紧密相关。若工程停工，这些措施的必要性随之降低，单独计取费用显得不合理...
具体来说，停工期间发生的各项费用，如人工费、材料费等，可以根据实际情况，归入相应的成本项目中。例如，可以将这些费用归入“工程施工成本”或“工程直接成本”等科目中。这样做有助于准确反映工程项目的实际成本，便于企业进行成本控制和核算。其次，部分停工费用也可以计入损益类科目...
停工损失费的具体构成会因项目类型和停工原因的不同而有所差异。通常包括以下几个方面：1. 员工工资和福利：停工期间，工人的工资和福利支出是正常运营成本的一部分。2. 设备折旧与维护：因停工导致的设备闲置和维护成本增加。3. 材料保管与存储：未使用的材料需要妥善保管，产生的相关费用也是停工损失的...
在处理停工损失认定和责任承担问题时，或仲裁机构会首先查明停工原因，确定承担主体，然后根据当事人举证情况确定损失范围与数额。承包人向发包人索赔停工损失时，需要举证证明由于发包人原因导致工程停工，以及工程停工期间实际支付了建筑工人工资、机械设备租赁费等款项，且工程停工与经济损失之间具有直接因果...
